Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Договор на ремонт и техническое обслуживание оргтехники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию оргтехники по Договору оформляется двусторонним актом, также в акт сдачи/приёмки вписываются работы по установке запасных частей.

На запасные части, использованные Исполнителем при ремонте и техническом обслуживании оборудования, выставляется отдельный счёт и выписывается отдельная накладная по форме ТОРГ-12.2.4. Работы по п.2.1.3 осуществляются, в зависимости от желания Заказчика, либо по вызову, либо в стационаре.2.5.

Запасные части и расходные материалы, поставку которых осуществил Исполнитель, в стоимость настоящего договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика. Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно.3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1.

Типовой договор на оказание услуг по ремонту оргтехники

Список технических средств с указанием марки, модели, года выпуска, серийного номера, показаний счетчиков и других данных оформляется отдельным списком, который является неотъемлемым приложением к настоящему договору. По требованию Исполнителя технические средства могут быть опломбированы .

Типовой договор на абонентское обслуживание компьютеров Частное унитарное предприятие «Эра Эйч Пи Си», здесь и далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Денисенко Павла Валерьевича, действующего на основании

Договоры технического обслуживания

Основной целью технического обслуживания является обеспечение постоянной эксплуатации имущества с максимальной производительностью и КПД, резкое снижение риска поломки имущества.

Стоит сказать также, что некоторые виды технического обслуживания требуют обязательного лицензирования, например, медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Если вам нужен юридически грамотный образец договора на техническое обслуживание, вы можете создать его с помощью нашего конструктора документов всего за несколько минут.

2.5. Запасные части и расходные материалы, поставку которых осуществил Исполнитель, в стоимость настоящего договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно. Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика.

Форма простого договора на ремонт и обслуживание оргтехники “по факту” – по сути является страховкой для Заказчика, т.к.

гарантирует ему своевременную реакцию на заявку в случае необходимости выполнения ремонта оргтехники.

Профилактические меры по обслуживанию своей техники – принтеров, МФУ, копировальных аппаратов, плоттеров, компьютеров и прочей техники, в таком случае Заказчик берет на себя.

При заключении разового договора на обслуживание у сервисной организации исключается возможность предупреждать неисправности, ей остается только выполнять ремонт. Основанием для расчетов служат выставленные исполнителем счета и подписанные Заказчиком акты выполненных работ.

[stextbox id=”info”]Такой вид договора может быть заключен как на разовое обслуживание, так и на определенный срок (абонентский, обычно на 1 год). Договор по факту удобен в том случае, когда у заказчика нет необходимости в плановом посещении инженера для выполнения профилактических работ и полном осмотре парка техники.

[/stextbox] В отличие от на обслуживание, заключение договора на разовое обслуживание (по факту), не обязывает заказчика к регламентированным абонентским выплатам, а исполнителя – к посещениям по установленному графику.

Заключив договор на разовое обслуживание, при возникновении неисправности, Заказчик, в штатном режиме через диспетчерскую службу подает заявку на выполнение ремонта.

Согласно условиям договора, сервисный инженер нашей компании получив от менеджеров заявку, выезжает к Заказчику, предварительно уточнив у Заказчика детали заявки, согласовав время посещения, выяснив необходимость в замене деталей и поставке расходных материалов.

По окончании работ, когда причина заявки удовлетворена (т.е. выполнен ремонт), инженер подписывает у Заказчика акт выполненных работ, который является неотъемлемой частью договора на обслуживание, и на основании которого выставляются необходимые документы для оплаты.

Курьер привозит документы бесплатно. Оплата возможна как по наличному, так и по безналичному расчету.

На запасные части, использованные Исполнителем при ремонте и техническом обслуживании оборудования, выставляется отдельный счёт и выписывается отдельная накладная по форме ТОРГ-12. 2.4. Работы по п.2.1.

3 осуществляются, в зависимости от желания Заказчика, либо по вызову, либо в стационаре. 2.5.

Запасные части и расходные материалы, поставку которых осуществил Исполнитель, в стоимость настоящего договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Источник: http://ukpravoedelo.ru/dogovor-na-remont-i-tehnicheskoe-obsluzhivanie-orgtehniki-74558/

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

Объем работ определен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Стороны при исполнении обязательств по Договору руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне.

2.Обязанности и права Сторон

2.1.Исполнитель:

2.1.1. Исполнитель обязан своими средствами и силами производить ремонт компьютерной и оргтехники на основании заявок, поступивших от Заказчика, где указывается перечень, время и место проведения ремонтных работ.

В связи с круглосуточным режимом эксплуатации компьютерной и оргтехники, временем проведения работ является период с 20:00 до 7:00, так как этот период является наименее загруженным. Местом проведения ремонтных работ являются объекты, находящиеся по адресам: Самарская область, г.

Тольятти, МБУЗ городского округа Тольятти Городская станция скрой медицинской помощи, административное здание (ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Центрального района (ул. А),2 подстанция скорой медицинской помощи Центрального района(г. Тольятти, ул.

Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Договора.

6.10. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

6.11. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.

6.12.

Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

6.13. Результаты услуг имеют существенные или неустранимые недостатки.

6.14.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все приложения к настоящему договору подписываются аналогично настоящему договору и являются неотъемлемыми его частями.

7.2. Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.

7.3.

Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев.

8.2.
Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок.

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники utilizaciya com

Важно

Договор на оказание услуг по ремонту компьютерной техники образец

Исполнитель обязан ежемесячно в срок направлять Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг (образец акта приведен в Приложении N к настоящему Договору), подписанных Исполнителем.

В акте должно быть указано количество задействованных специалистов, а также количество часов работы каждого специалиста. 3.4.

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг по причине некачественного оказания услуг Стороны согласовывают перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.2.

Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.4.4.

Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам. 7.3. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами. 8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 8.1.

Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев. 8.2. Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок.

9.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Источник: http://advokatdokin.ru/dogovor-na-remont-orgtehniki-obrazets/

Договор по ремонту оргтехники образец

По желанию сторон может указываться и срок работы, но обычно этого не происходит.

Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.

Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде . Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

6.

ФОРС-МАЖОР

6.1.

Исполнитель имеет право: 2.4 В случае несвоевременной оплаты счета, пересмотреть стоимость необходимых работ, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике и выставить новый счет.

договора по типам

Типовой договор на абонентское обслуживание компьютеров Частное унитарное предприятие «Эра Эйч Пи Си», здесь и далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Денисенко Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , здесь и далее именуемый «Заказчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: В первую очередь в договоре указываются данные Заказчика и Исполнителя. Специалист, согласно условиям договора, должен выполнить техническое обслуживание оргтехники, находящейся в собственности Заказчика.

Договор технического обслуживания оргтехники

Важно

Стоимость оказываемых Исполнителем в течение срока действия настоящего договора услуг определяется ценами, отраженными в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Эксплуатировать технические средства в соответствии с требованиями и инструкциями фирмы – изготовителя.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.
Исполнитель обязуется:

3.1.1. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней).

3.1.2. Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов.

3.1.3.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ.

Договор ремонт оргтехники образец

Ответственность Сторон 6.1.Ответственным исполнителем по настоящему Договору за прием работ : со стороны Заказчика – Ф. И.О. тел: со стороны Исполнителя – Ф. И.О. тел: 6.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае необходимости, по факту освидетельствования, ремонт и устранение имеющихся неисправностей Исполнителем до заключения договора, за счет Заказчика или им самим.

2.1.3. Ежемесячные (или ежеквартальные) регламентные работы, проводимые Исполнителем в соответствии с технической документацией на оборудование, за исключением работ, выполняемых оператором и изложенных в «Руководстве пользователя».

2.1.4. Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.

2.1.5.
Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ у Заказчика при наличии заключенного договора; стационарной сети электропитания надлежащей мощности и типоразмера; при наличии доступа ко всем элементам конструкции оборудования.

2.3. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию оргтехники по Договору оформляется двусторонним актом, также в акт сдачи/приёмки вписываются работы по установке запасных частей.

Источник: http://helpmsk24.ru/dogovor-na-remont-i-obsluzhivanie-kompyuternoj-i-orgtehniki

Договор на обслуживание компьютерной техники

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники
г. ____________ “___”________ ___ г. _________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.)”Исполнитель”, в лице ____________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующ___ на основании ________________________________________________, (Устава, положения, доверенности или паспорта)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники с периодичностью, предусмотренной настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги.

1.2. Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг.

Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________.

Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки.

1.3. Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг.

1.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес).

2. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать следующие услуги:

2.1.1 Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров (далее – ПК).

2.1.2. Программное обеспечение по требованиям Заказчика.

2.1.3. Обучение персонала Заказчика работе на ПК.

2.1.4. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники.

2.1.5. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в “1С” программах.

2.1.6. Настройка бухгалтерских программ по требованию Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя в порядке: _________________ в срок: _____________.

3.2. Стоимость работы одного специалиста Исполнителя составляет _____ рублей за один час работы, но не более _______ рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту (Приложение N _____), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Исполнитель обязан ежемесячно в срок ________ направлять Заказчику оригиналы следующих документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг (образец акта приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору), подписанных Исполнителем.

В акте должно быть указано количество задействованных специалистов, а также количество часов работы каждого специалиста.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг по причине некачественного оказания услуг Стороны согласовывают перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за ________ до предполагаемой даты расторжения .

5.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

5.3.1. Прейскурант Исполнителя (Приложение N __).

5.3.2. Образец акта оказанных услуг (Приложение N __).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по “___”_____ ___ г.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель: ____________/________________ ______________/_________________ М.П. М.П.

——————————–

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

Договор ремонта компьютера

Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

По возможности Исполнитель ремонтирует отдельные элементы оборудования в помещении Заказчика или пересылает их в сервисный центр фирмы-продавца для ремонта или замены с последующим возвратом. 1.6. Для проведения работ Исполнитель может привлекать сторонние организации. При этом все расчеты со сторонними организациями Исполнитель осуществляет самостоятельно.

1.9. В абонентское обслуживание не входят и оплачиваются на основе дополнительных соглашений следующие разовые услуги:

Договор на обслуживание компьютерной техники: образец составления

Клиент определяет время и сроки проведения работ, а исполнитель ведет учет выполненного труда.

В журналах записывается наименование техники, дата проведения обслуживания и ФИО сотрудника.

При помощи таких журналов можно выявить несвоевременное или некачественное исполнение должностных обязанностей сотрудником.Важно знать.

Сторонами сделки являются исполнитель и заказчик.

Любые новые положения, которые появляются при соглашении исполнителем и заказчиком должны быть записаны, подтверждены сторонами и прикрепляются к основному договору в виде соглашений.

Договор № u0004 u0005 на техническое обслуживание компьютерной техники

Все работы и консультации проводятся в рабочие дни с 9 до 18 часов.

1.4. В случае необходимости Исполнитель ремонтирует компьютерную технику или ее отдельные элементы в своем сервисном центре в г.

Н.Новгороде, либо пересылает их в сервисный центр фирмы-изготовителя. 1.5. Прием компьютерной техники на обслуживание производится после проведения ревизии Исполнителем с занесением результатов ревизии в Приложение 1. При необходимости составляется Акт ревизии.

2.2.

Договор на обслуживание и ремонт компьютерной техники

1 настоящего договора, составляет ____ USD в рублях по курсу ЦБ +2%.

5.2.Заказчик имеет право на ____ экстренных вызовов в месяц.

Исполнитель обязуется осуществлять экстренный выезд в течении 3-4 часов. 5.3.Все последующие экстренные вызовы оплачиваются отдельно из расчета ____ USD по курсу ЦБ + 2%. 6.1.Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.

6.2.Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.3.Все споры, возникающие по настоящему договору и из него вытекающие, стороны будут разрешать путем переговоров.

Договор подряда на компьютерные услуги образец

договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

  • Договор на оказание компьютерных услуг
  • Договор оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2.1.

    Сервисное техническое обслуживание компьютерной техники осуществляется Подрядчиком своими силами.

    2.2. Подрядчик приступает к ремонту неисправного компьютерного оборудования после получения заявки Заказчика (подп.

    1.2.3 настоящего Внимание

    Договора).

    После осмотра неисправного оборудования Подрядчик составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей.

  • А так же комплекс услуг, связанный с возможностью расширения ее функционального применения.

    2.3. Ремонт техники – меры, направленные на устранение неисправностей, вышедшей из строя Техники Заказчика. 2.4. Техническое обслуживание Техники производится Исполнителем на территории Заказчика или Исполнителя. Ремонт Техники Исполнитель осуществляет на своей территории.

    3. Цена, условия оплаты, выдача 3.1. Цена на предоставленные услуги определяется по результату диагностики неисправного изделия.

    3.2. Цена должна быть согласована до начала предоставления услуги.

    3.3. Оплата за предоставленные услуги осуществляется на основании Акта выполненных работ.

    3.4. Оплата за комплектующие, израсходованные в процессе технического обслуживания и/или ремонта, осуществляется на условиях купли-продажи на основании счета-фактуры, выставленной Исполнителем Заказчику. 3.5. В случае невыполнения условий оплаты Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг.

    Договор на разовое обслуживание

    Договор на разовое техническое обслуживание и ремонт оргтехники или компьютерной техники — это соглашение между заказчиком и исполнителем об услугах, которые предполагается оказывать Заказчику в период действия договора — ремонт, обслуживание, поставка.

    Форма простого договора на ремонт и обслуживание оргтехники «по факту» — по сути является страховкой для Заказчика, т.к.

    гарантирует ему своевременную реакцию на заявку в случае необходимости выполнения ремонта оргтехники.

    Профилактические меры по обслуживанию своей техники — принтеров, МФУ, копировальных аппаратов, плоттеров, компьютеров и прочей техники, в таком случае Заказчик берет на себя.

    При заключении разового договора на обслуживание у сервисной организации исключается возможность предупреждать неисправности, ей остается только выполнять ремонт.

    Основанием для расчетов служат выставленные исполнителем счета и подписанные Заказчиком акты выполненных работ. Такой вид договора может быть заключен как на разовое обслуживание, так и на определенный срок (абонентский, обычно на 1 год).

    Договор по факту удобен в том случае, когда у заказчика нет необходимости в плановом посещении инженера для выполнения профилактических работ и полном осмотре парка техники.

    В отличие от на обслуживание, заключение договора на разовое обслуживание (по факту), не обязывает заказчика к регламентированным абонентским выплатам, а исполнителя — к посещениям по установленному графику.

    Заключив договор на разовое обслуживание, при возникновении неисправности, Заказчик, в штатном режиме через диспетчерскую службу подает заявку на выполнение ремонта.

    Согласно условиям договора, сервисный инженер нашей компании получив от менеджеров заявку, выезжает к Заказчику, предварительно уточнив у Заказчика детали заявки, согласовав время посещения, выяснив необходимость в замене деталей и поставке расходных материалов.

    По окончании работ, когда причина заявки удовлетворена (т.е. выполнен ремонт), инженер подписывает у Заказчика акт выполненных работ, который является неотъемлемой частью договора на обслуживание, и на основании которого выставляются необходимые документы для оплаты. Курьер привозит документы бесплатно.

    Оплата возможна как по наличному, так и по безналичному расчету.

    Договор на обслуживание компьютерной техники

    Вызов специалиста Исполнителя осуществляется путем направления Заказчиком заявки, в которой должна быть указана следующая информация: задание Заказчика, желаемые сроки оказания услуг. Заявка должна быть направлена по факсу N _________, электронной почте _____________ или телефону N _________.

    Исполнитель обязан направить Заказчику подтверждение о получении заявки в течение _______ с момента ее получения и направить своего специалиста для выполнения заявки не позднее _______ с момента получения заявки. 1.3. Сроки выполнения заявки зависят от содержания услуг, запрошенных Заказчиком, но не могут превышать _______ с момента прибытия специалиста Исполнителя на место оказания услуг.

    1.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору признается: _____________ (указать адрес).

    Источник: http://advokatssr.ru/dogovor-remonta-kompjutera-12148/

    Договор на ремонт оргтехники образец

    Договор на ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники

    Назначить ответственное лицо для связи с Исполнителем.; 2.2.3.Обеспечивает оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора. 2.2.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения. 3.

    Порядок ремонта компьютерной и огртехники 3.1. Ремонт компьютерной и оргтехники производится запасными частями и материалами Исполнителя. 3.2. Перед началом работы Исполнитель обязан оформить заявки (Приложение ). 3.3.

    Результаты выполненных работ оформляются двусторонним актами сдачи-приемки работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

    Заказчика. 1.2. 2. Внимание ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 2.1. Техническое обслуживание в соответствии с настоящим договором включает: 2.1.1. Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения.

    2.1.2.

    Договор на техническое обслуживание оргтехники Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.6.6.

    Замена материнской платы на материнскую плату gigabyte ga-g41mt-s2pt

    Как правило, осуществлять такую деятельность может либо штатный специалист, который работает на постоянной основе в данной организации и осуществляет ремонт и обслуживание оргтехники, либо лицо, привлекаемое по договору для оказания конкретного перечня услуг. Что предусматривает договор на ремонт оргтехники и его содержание Данный вид соглашения является разновидностью договора на оказания услуг.

    400 bad request

    При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, являющихся следствием некачественного выполнения работ и которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 2 –х рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
    4.6.

    Договор технического обслуживания оргтехники В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя».

    3.2.2.

    Договор № ___ — ремонт оргтехники

    В техническое обслуживание оргтехники входит: диагностика неисправности; ремонт (на территории Заказчика и в сервисном центре Исполнителя); транспортные услуги по доставке технических средств, пусконаладка, профилактические работы; заправка и восстановление картриджей; консультации пользователей технических средств ; другие виды работ, необходимые для нормального функционирования технических средств. 1.2 Исполнитель осуществляет по заявке Заказчика поставку комплектующих и расходных материалов к оргтехнике. 1.3 По согласованию сторон может быть определен график обязательных посещений представителей Исполнителя для обслуживания технических средств Заказчика. Календарный план графика посещений и порядок оплаты оформляются в отдельном приложении, которое является неотъемлемой частью к настоящему договору.

    / О компании / Техобслуживание оргтехники / Типовой договор на абонентское обслуживание оргтехники Договор оказания услуг по техническому обслуживанию оргтехники и поставке комплектующих и расходных материалов. № от г. г.

    Москва Сервисный центр «ТОНИКА» в лице директора , действующее на основании Устава (далее – «Исполнитель») с одной стороны и фирма (организация) , действующее на основании Устава (далее – «Заказчик») в лице с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 1.

    Предмет Договора: 1.1 Исполнитель берет на себя обязательства выполнить по согласованию с Заказчиком работы по техническому обслуживанию оргтехники (далее – “Технические средства”), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в полном объеме.

    Административное право
    Добавить комментарий